Г. Москва 2009 года термины, используемые в настоящем государственном контракте употребляемые в настоящем Государственном контракте термины означают следующее: «Государственный




Дата10.07.2016
Размер92.9 Kb.
Государственный контракт №

на выполнение части функций Государственного заказчика и технического надзора за производством работ при проведении ремонтно-восстановительных работ (текущего ремонта) на площадях Федеральной службы по тарифам
г. Москва __________ 2009 года
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРАКТЕ
Употребляемые в настоящем Государственном контракте термины означают следующее:

«Государственный Заказчик» - Федеральная служба по тарифам.

«Генподрядчик» – юридическое лицо, уполномоченное на выполнение функций Генерального Подрядчика при проведении ремонтно-восстановительных работ (текущего ремонта), выбранное по результатам открытого аукциона на право заключения Государственного контракта на выполнение функций генерального подрядчика при проведении ремонтно-восстановительных работ на площадях Федеральной службы по тарифам и действующее на основании заключённого по итогам вышеупомянутого конкурса Государственного контракта между Государственным Заказчиком и Генподрядчиком.

«Заказчик» - юридическое лицо, уполномоченное на выполнение части функций Государственного заказчика при проведении ремонтно-восстановительных работ (текущего ремонта), действующее на основании заключенного Государственного контракта между Государственным заказчиком и Заказчиком.

Федеральная служба по тарифам, именуемая в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице Руководителя Федеральной службы по тарифам Новикова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 332, с одной стороны и _________________________ - «Заказчик», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________ действующего на основании __________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола заседания единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение части функций Государственного заказчика и технического надзора за производством работ при проведении ремонтно-восстановительных работ (текущего ремонта) на площадях Федеральной службы по тарифам №_ от ___________ 2009 г. (Извещение №_______ от ________ 2009 г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет ГОСУДАРСТВЕННОГО контракта
1.1.Исполнитель обязуется осуществить часть функций Государственного заказчика и технического надзора за производством работ при проведении ремонтно-восстановительных работ (текущего ремонта) на площадях Федеральной службы по тарифам (далее – Работы) по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1 (далее – объект), а Государственный Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, при условии их соответствия условиям настоящего Контракта по качеству, объемам, техническим характеристикам и стоимости настоящего Контракта.

1.2.Исполнитель берет на себя обязательства по контролю за выполнением Работ в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Государственному контракту № __________ от _____________ 2009 г. (Приложение № 1 к настоящему Контракту), определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, условиями настоящего Контракта, согласно СНиП, ТУ, иным обязательным нормам и правилам в строительстве, а также в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта.


2. Срок выполнения работ
2.1. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в Государственном контракте №__________ от ___________ 2009 г. (срок окончания работ – __________ 2009 г.).

2.2. Исполнитель приступает к выполнению Работ в течение 3-х (Трёх) календарных дней после вступления в силу настоящего Контракта.


3. ЦЕНА РАБОТ и порядок расчетов
3.1. Цена (стоимость) подлежащих выполнению Исполнителем Работ составляет __________________ (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (прописью) рубля __ копеек.

3.2. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Расчёты за выполняемую по настоящему Контракту Работу производятся между Государственным Заказчиком и Исполнителем по факту исполнения обязательств в полном объёме, после предъявления Исполнителем акта, оформленного в соответствии с п. 5.4. настоящего Контракта.

3.3. Государственный Заказчик производит оплату в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ, на основании выставленного Исполнителем счета согласно условиям п. 3.2. настоящего Контракта.

3.4. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований технического задания Государственного Заказчика, условий настоящего Контракта, с нарушениями СНиП, ТУ, иных обязательных норм и правил в строительстве, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных отклонений и (или) недостатков.


4. Права и обязанности сторон
4.1. Государственный Заказчик обязан:

4.1.1. Назначить ответственного Представителя Государственного заказчика, полномочного решать все возникающие административные, организационные и оперативные вопросы, связанные с выполнением всего комплекса Работ на объекте, вести переговоры с Исполнителем, выдавать необходимые решения и инструкции и подписывать документы в процессе выполнения настоящего Контракта.

4.1.2. Обеспечить оплату Работ Исполнителя при выполнении их в требуемом объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Контракта.

4.1.3. Уведомить Генподрядчика в течение 3 (Трёх) рабочих дней о заключении настоящего Контракта и разъяснить ему схему взаимодействия всех участников проводимых ремонтно-восстановительных Работ (текущего ремонта).

4.1.4. Передать Исполнителю копию Государственного контракта с Генподрядчиком в течение 3 (Трёх) рабочих дней после его подписания.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, на основании лицензии № _________ от _______ г. на осуществление строительства здания и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

4.2.2. Назначить конкретных должностных лиц, непосредственно осуществляющих контроль и технический надзор за выполнением Генподрядчиком ремонтно-восстановительных работ (текущего ремонта).

4.2.3. Осуществлять рассмотрение, анализ и согласование с Государственным Заказчиком проектно-сметной документации, разработанной Генподрядчиком в соответствии с Техническим заданием.

4.2.4. Определить с Генподрядчиком, согласовать с Государственным Заказчиком места для складирования материалов и строительного мусора, следить за их состоянием в соответствии с действующими нормами.

4.2.5. Осуществлять контроль за соответствием выполняемых Генподрядчиком работ строительным нормам и правилам.

4.2.6. Выдавать Генподрядчику технические решения, согласованные с Государственным Заказчиком, по использованию в период проведения ремонтно-восстановительных работ (текущего ремонта) имеющихся источников водо- тепло - и энергоснабжения.

4.2.7. Осуществлять контроль за объёмами, качеством и сроками Работ, выполняемых Генподрядчиком.

4.2.8. Осуществлять проверку стоимости выполненных Генподрядчиком Работ в соответствие с действующей нормативно-сметной базой и принятыми проектными решениями.

4.2.9. Осуществлять учёт объёмов и стоимости, выполняемых Генподрядчиком Работ (ведение накопительной ведомости).

4.2.10. Участвовать в проводимых оперативных совещаниях, выносить на рассмотрение все возникающие в ходе выполнения Работ вопросы по организации, объёму, качеству, срокам выполнения Работ, а также причины, сдерживающие ход соответствующих Работ.

4.3. Исполнитель не вправе для выполнения Работ по настоящему Контракту привлекать соисполнителей.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1.По завершении Работ (отдельных этапов или объемов) Генподрядчик письменно извещает Исполнителя, Государственного Заказчика о готовности к сдаче результата Работ.

5.2. Исполнитель, получивший сообщение Генподрядчика о готовности сдать результат Работ, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных Работ.

5.3.Основанием для принятия выполненных Работ являются: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) оформленные и представляемые Генподрядчиком, выставленный Генподрядчиком счет, счет-фактура.

5.4.Сдача Генподрядчиком результатов Работ и приемка их Исполнителем, Государственным Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписанным Генподрядчиком и Государственным Заказчиком, и на котором присутствует виза Исполнителя «Согласовано. Претензий по качеству, объёмам, техническим характеристикам и стоимости выполненных Работ не имеем». На основании вышеупомянутого акта Государственный Заказчик осуществляет оплату Работ, выполненных Генподрядчиком, в том числе окончательный расчёт.

5.5. При обнаружении Исполнителем в ходе приемки результата Работ недостатков, -отступлений или отклонений в результате Работ от требований Технического задания, условий настоящего Контракта, Исполнителем и Генподрядчиком составляется и подписывается рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков (отступлений, отклонений) и сроки для их устранения Генподрядчиком, после чего такой акт направляется Государственному Заказчику.

5.6.Исполнитель вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков результата Работ, которые исключают дальнейшую эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Генподрядчиком в приемлемые сроки.

5.7.Днем сдачи результата Работ Генподрядчиком считается день подписания Государственным Заказчиком и визирования Исполнителем Акта о приёмке выполненных работ, полученного от Генподрядчика в соответствии с п. 5.4. настоящего Контракта.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 2.1. настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченных обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и расторгнуть его в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения Работ Исполнителем составляет более 10 (Десяти) календарных дней.

6.4. Государственный Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и расторгнуть его в одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненных убытков, если недостатки в результате выполненных Генподрядчиком и принятых Исполнителем Работ в установленные Государственным Заказчиком сроки не могут быть устранены Генподрядчиком.

6.5. Исполнитель несет ответственность за соответствие объемов, качества и сроков, выполняемых Генподрядчиком Работ, а также проектно-сметной документации, разработанной Генподрядчиком, действующему законодательству и Техническому заданию.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств. Неустойка взыскивается с Исполнителя сверх суммы подлежащих возмещению убытков.

6.7. В случае просрочки исполнения Государственным Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.3 настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту Государственный Заказчик вправе направить сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.


7. Срок государственного контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Прочие условия
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд.

8.2. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, банковских реквизитов.

8.3. Досрочное расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Государственный контракт № _________ от ________ 2009 г
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Федеральная служба по тарифам

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7

ИНН 7705513068,

КПП 770501001

УФК по г. Москве

Федеральная служба по тарифам

л/с 03731003070

Отделение 1 Московского

ГТУ Банка России г. Москвы

р/с 40105810700000010079

БИК 044583001

Руководитель ФСТ России


____________________ С.Г. Новиков

м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Юридический и почтовый адреса



____________________

м.п.


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница